Получите консультацию прямо сейчас:

>> ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНО <<

Мы ответим на все Ваши вопросы!

Договор на выполнение работ по ремонту помещений

Договор на выполнение работ по ремонту помещений

Московская, д. Настоящий Договор заключен на основании решения общего собрания собственников многоквартирного дома, расположенного по адресу:. Настоящий Договор составлен в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации, иными положениями гражданского законодательства Российской Федерации и нормативными и правовыми актами Великого Новгорода. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, осуществлять иную направленную на достижение целей Договора деятельность. Вопросы капитального ремонта Многоквартирного дома регулируются отдельным договором.


Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
8 (800) 500-27-29 Доб. 389
(звонок бесплатный)

Дорогие читатели! Наши статьи описывают типовые вопросы.

Если вы хотите получить ответ именно на Ваш вопрос, Вам нужна дополнительная информация или требуется решить именно Вашу проблему - ОБРАЩАЙТЕСЬ >>

Мы обязательно поможем.

Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Типовой договор на проведение ремонтных работ

Подрядчик обязуется самостоятельно или с привлечением контрагентов из своих материалов, выполнить работы по ремонту офисных помещений: по адресу: , именуемом в дальнейшем Объектом, с соблюдением норм и правил, требований Заказчика согласно технического задания, а Заказчик — принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего договора.

Объем, характер и стоимость работ, предусмотренных в п. Срок выполнения работ по данному договору составляет рабочих дней с момента заключения настоящего договора и получения авансового платежа. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Общая стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметной стоимости работ по Объекту.

Стоимость работ составила: рублей, в том числе НДС: рублей. Смета настоящего договора прилагается и является его неотъемлемой частью. Подрядчик приступает к выполнению работ после получения от Заказчика авансового платежа в размере: рублей, в том числе НДС: рублей. Окончательный расчет по объекту производится Заказчиком на основании представленных Подрядчиком актов приемки выполненных работ по формам КС-2 и КС-3, составленных на основании сметной стоимости с применением коэффициентов пересчета СМР, действующих на период сдачи-приемки работ.

Сдача-приемка выполненных работ оформляется соответствующими актами форм КС-2 и КС-3, подписываемыми Сторонами и является бесспорным документом для денежных расчетов сторон.

В течение рабочих дней после представления Подрядчиком акта сдачи-приема выполненных работ форма КС-2 Заказчик обязан либо принять надлежаще выполненные работы, либо представить мотивированный письменный отказ. В последнем случае Сторонами составляется перечень доработок с указанием согласованных сроков их исполнения. Заказчик подписывает акт после устранения всех замечаний. Принять выполненную Подрядчиком работу и оплатить ее в течение банковских дней.

Своевременно и качественно, на высоком профессиональном уровне и в строгом соответствии со СНиП выполнить работы. Обеспечить соблюдение правил и норм пожарной безопасности, производственной санитарии, безопасности труда и иных мер, направленных на безопасность Объекта.

Стороны не несут ответственности за неисполнение настоящего договора вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств, а именно: пожары, землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия, наступившие после подписания настоящего договора. Споры по настоящему договору должны быть урегулированы по договоренностисторон и, в случае необходимости в претензионном порядке. Срок ответа на претензию календарных дней после ее получения. Если такая договоренность не достигнута, решение споров производится в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

Подрядчик гарантирует устранение за свой счет дефектов выполненных строительно-монтажных и ремонтных работ, появившихся в результате недостаточно качественно выполненных работ, в течение лет с момента подписания акта о сдаче-приемке выполненных работ при условии правильной эксплуатации.

Односторонний порядок изменений настоящего договора не допускается. Во всем остальном, не предусмотренном договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. При выполнении дополнительных работ, не учтенных в смете, при увеличении затрат Подрядчика на выполняемые работы подтвержденные документально , расчеты производятся с учетом дополнительных соглашений и дополнительных смет, подписанных Сторонами, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

При изменении своих реквизитов Стороны обязаны известить друг друга в течение банковских дней. Стороны обязуются не разглашать условия настоящего договора и информацию, полученную в процессе работы на территории заказчика. Перейти к контенту Договора Агентский договор Акты Брачный договор Доверенности Договор авторского заказа Договор аренды Договор дарения Договор займа Договор залога Договор комиссии Договор коммерческой концессии Договор купли-продажи Договор мены Договор оказания услуг Договор перевозки Договор подряда Договор поставки Договор сотрудничества Договор ссуды Договор управления имуществом Договор хранения Договор цессии Другие документы Завещания Заявления Претензии Приказы Вторичная недвижимость Первичная недвижимость.

Заказчик Юр. Подрядчик Юр. Если у Вас есть вопросы, проконсультируйтесь у юриста. Понравилась статья? Поделиться с друзьями:. Вам также может быть интересно. ДОГОВОР на выполнение проектных работ и оказания услуг по техническому сопровождению согласования проектной документации. Добавить комментарий Отменить ответ.

Договора Агентский договор Акты Брачный договор Доверенности Договор авторского заказа Договор аренды Договор дарения Договор займа Договор залога Договор комиссии Договор коммерческой концессии Договор купли-продажи Договор мены Договор оказания услуг Договор перевозки Договор подряда Договор поставки Договор сотрудничества Договор ссуды Договор управления имуществом Договор хранения Договор цессии Другие документы Завещания Заявления Претензии Приказы Вторичная недвижимость Первичная недвижимость.

Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.


Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
8 (800) 500-27-29 Доб. 389
(звонок бесплатный)

Договор подряда выполнения работ по ремонту офиса

Заказчик поручает, а Исполнитель предоставляет смету работ и материалов и обеспечивает проведение ремонтно-строительных работ с соблюдением действующих технических условий на ремонт жилых помещений, согласно смете работ Приложение 1 , являющейся неотъемлемой частью данного Договора. Срок выполнения работ может быть продлён по согласованию сторон при увеличении Заказчиком объёма работ относительно первоначальной сметы, несвоевременной оплате работ и материалов Заказчиком , наличии форс-мажорных обстоятельств. Исполнитель выполняет работы в сроки, установленные календарным планом работ Приложение 3. Заказчик оплачивает работы при качественном и фактическом их выполнении по отдельным этапам по их завершении. При изменении Заказчиком сложности работ стоимость и сроки выполнения этих работ изменяются по согласованию сторон.

Устранение мелких неисправностей электропроводки в местах общего пользования. Смена исправление штепсельных розеток и выключателей.

При выполнении ремонтных работ в квартирах и домах всё чаще прибегают к услугам профессионалов. Они стоят примерно столько же, сколько и работы частных бригад. Зато сомнений в добросовестности гораздо меньше. Выбирая подрядчиков, предпочтения надо отдавать тем, кто готов заключить официальный договор. Это непростой процесс, который требует учёта множества факторов.

Договор на мелкий ремонт помещений

РД Дата введения с 01 октября года. Открытым акционерным обществом "Центральное конструкторское бюро Энергоремонт". Трофимов, Ю. Косинов, Л. Департаментом электрических станций Начальник А. Департаментом технического перевооружения и совершенствования ремонта Начальник А. Департаментом генеральной инспекции по эксплуатации электростанций и сетей Начальник М. Настоящий руководящий документ устанавливает основные положения и требования, включаемые в Договор между электростанциями и энергообъединениями далее по тексту - Заказчик и предприятиями и организациями далее по тексту - Подрядчик на выполнение работ по ремонту и модернизации энергооборудования. Настоящие основные положения и требования подлежат применению Заказчиком и Подрядчиком при формировании организационно-технических требований к Подрядчику и Заказчику при заключении Договоров, в том числе и на конкурсной основе.

Договор на выполнение работ по ремонту помещений

Образец договора ремонта

Ремонт, в отличие от создания новой вещи, подразумевает восстановление функций или замену элементов уже существующего объекта. Ремонтная деятельность ведется во многих сферах, ей подвергается множество предметов — от мелких приборов до крупных сооружений. Договор подряда на ремонтные работы регулируется общими нормами гл. Подобная деятельность не относится к услугам гл.

Настоящую форму можно распечатать из редактора MS Word в режиме разметки страниц , где настройка параметров просмотра и печати устанавливается автоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку.

Подрядчик обязуется самостоятельно или с привлечением контрагентов из своих материалов, выполнить работы по ремонту офисных помещений: Объем, характер и стоимость работ, предусмотренных в п. Срок выполнения работ по данному договору составляет рабочих дней с момента заключения настоящего договора и получения авансового платежа. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Договор на ремонт нежилого помещения (вариант 2)

Договор на выполнение работ по ремонту помещений

Бизнес Сервис Карта сайта Бизнес портал Alti. Раздел договоры содержит более различных типовых договоров, которые можно использовать в качестве образцов для составления договора. Трудовые договора.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Ремонт квартиры. Порядок заключения договора и последовательность работ

Стоимость материалов определяется фактическими ценами в соответствии со сметой и выбором Заказчика. Сроки выполнения работ составляют 1 один календарный месяц с момента начала работ на объекте. В связи с технологической необходимостью, сроки могут корректироваться по взаимной договоренности. В случае, если в ходе выполнения работ по настоящему Договору обнаружится необходимость проведения работ, не предусмотренных сметой, стороны письменно согласовывают новые сроки, стоимость и порядок выполнения дополнительных объемов работ, что оформляется соответствующими дополнениями к настоящему Договору. Заказчик обязуется, в случае надлежащего выполнения, оплатить Подрядчику работы, согласно смете, и материалы, согласно перечню. К моменту начала работ по настоящему Договору обеспечить надлежащую подготовку Объекта для своевременного начала работ, нормального их ведения и завершения в срок.


Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
8 (800) 500-27-29 Доб. 389
(звонок бесплатный)


Договор подряда на ремонт квартиры

Красноярск ул. Красной Звезды, д. Главная Дизайн интерьера Нужен ли дизайнер? Просто факты Отзывы Контакты. Написать нам. Вызвать мастера.

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ выполнить ремонтные работы помещений в.

Подрядчик обязуется самостоятельно или с привлечением контрагентов из своих материалов, выполнить работы по ремонту офисных помещений: по адресу: , именуемом в дальнейшем Объектом, с соблюдением норм и правил, требований Заказчика согласно технического задания, а Заказчик — принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего договора. Объем, характер и стоимость работ, предусмотренных в п. Срок выполнения работ по данному договору составляет рабочих дней с момента заключения настоящего договора и получения авансового платежа. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Договор подряда по оказанию услуг по ремонту и отделке квартиры дома коттеджа в Минске

Составление договора подряда на проведение ремонтно-отделочных работ имеет ряд обязательных пунктов, как и все соглашения такого рода. Однако следует заметить, что в данном случае детали будут отличаться. Это касается, в том числе, и предмета договора.

Договор подряда на ремонт помещения под шоурум. Договор подряда выполнения работ по ремонту офиса

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных. Подписаться на рассылку Рассылка. Уведомление о пополнение базы документов новыми образцами. Юридическая Энциклопедия.

В соответствии с этим для организации капитального ремонта собственники помещений могут сами принять на общем собрании все необходимые решения по выбору исполнителей, заказу проектной документации, организации контроля и приемки работ. На практике собственники помещений, выступая как заказчик капитального ремонта, действуют через своего представителя, выбранного на общем собрании и наделенного полномочиями, определенными решением общего собрания.

В случае публикации текущей закупки, она заменит отслеживаемую будущую, Вы получите уведомление. Понравилась закупка? Оцените свои возможности, примите решение об участии, подготовьте необходимые документы. Организатор торгов отклонил Вашу заявку и Вы не согласны с данным решением?

Договор на выполнение работ по ремонту помещений

Договор подряда на ремонт офисных помещений

За качество материала отвечает сторона, предоставившая материал. Неиспользованные материалы передаются Заказчику. Подрядчик не несет ответственность за нарушение вышеуказанных сроков, возникшее по вине Заказчика несвоевременное предоставление материала, предоставление некачественного материала, просрочка оплаты, дополнительные работы и аналогичные обстоятельства, находящиеся вне контроля Подрядчика. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора, без которых он недействителен. Права, обязанности и ответственность Сторон.

Ниже представлен пример типового договора на ремонт квартиры. При желании заказчика, все пункты данного договора подлежат обсуждению и изменению до его заключения. Дизайн-проект интерьера бесплатно При заказе комплексного ремонта квартиры или коттеджа. В случае полной предоплаты по договору дизайна или ремонта.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: КАК ПРАВИЛЬНО СОСТАВИТЬ ДОГОВОР с подрядчиком по ремонту?
Комментариев: 5
  1. Светозар

    Мне кажется это отличная мысль

  2. cribarin

    По моему мнению Вы ошибаетесь. Предлагаю это обсудить. Пишите мне в PM.

  3. Калерия

    Вы допускаете ошибку. Давайте обсудим.

  4. Аглая

    Поразительно! Изумительно!

  5. Клеопатра

    гуд информация

Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  2018 © https://elvenring.ru